2024年不可抗力造成的工期延误怎么办？

不可抗力造成的工期延误怎么办？

根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。”在建设工程领域，如地震、洪水、疫情等不可抗力因素造成施工无法正常进行，导致工期延误，承包人可根据上述规定，及时通知发包人并提供相关证明，以此主张免除因不可抗力造成的工期延误责任。

同时，《建设工程施工合同（示范文本）》中也有明确约定，对于因不可抗力导致的工期延误，承包人有权要求延长工期。但承包人需尽到合理减损义务，即在不可抗力事件发生后，应采取必要措施尽量减少损失的扩大。

【相关法条】

1. 《中华人民共和国民法典》第五百九十条

2. 《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款第17条

工程师变更指令导致延误责任如何划分？

在建筑工程领域，工程师（通常指监理工程师或设计工程师）发出的变更指令是施工过程中常见的现象。如果工程师的变更指令导致了工程延误，责任划分需根据具体情况综合判断。

1. 如果工程师的变更指令属于合同约定的正常变更范围，或者虽未明确约定但根据行业惯例和公平原则应由发包方承担的风险范畴，那么由此产生的延误成本和工期延误一般应由发包方承担。同时，工程师作为发包方聘请的专业人员，在发出变更指令时应当预见可能引发的工期延误后果，合理安排并及时通知承包方，防止损失扩大。

2. 若工程师的变更指令明显超出原设计方案的重大改变，并且未得到及时有效的补充协议确认，或者变更指令本身存在错误、不清晰、不合理等情况，直接导致承包方无法按时完成任务，那么工程师及/或发包方可能需要对因此造成的延误承担责任。

3. 另一方面，承包方也有义务采取合理措施减少损失，如及时反馈变更指令可能带来的影响，提出延期申请等。若承包方未能尽到此义务，也可能要承担一部分责任。

【相关法条】

1. 《中华人民共和国合同法》第60条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”

2. 《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201中的通用条款部分关于工程变更的规定：工程师有权发出变更指令，承包人应对变更估价和工期影响提出意见，经双方协商一致后实施。

3. 同样，《建设工程质量管理条例》第28条规定：“设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。”

4. 最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条也对因设计变更等原因导致的工程量增加、工期延误等问题进行了相关规定。

当建筑工程因不可抗力原因导致工期延误时，承包人应及时履行通知义务，并积极收集和保存有关不可抗力事件发生的证据，以便于向发包人主张工期顺延以及可能产生的费用补偿等权益。同时，发包人也应依法理解并配合承包人的合理诉求，共同协商解决因不可抗力带来的合同履行问题，以保障建设工程项目的顺利实施。在具体操作过程中，建议双方积极寻求专业律师的帮助，确保合法权益得到有效维护。

『温馨提示』法律问题让您感到无助？法头条是您的法律援助！我们汇聚了数万名专业律师，为您解答各种法律疑难。无论是文字、电话还是视频咨询，我们都能满足您的需求。点击咨询，让我们为您提供专业、高效的法律服务。